Договор на выполнение работ по разработке дизайн проекта интерьера

Устранять недоделки в работах за свой счет, если они возникли по вине Исполнителя и зафиксированы двухсторонним актом или указаны в полученной от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Исполнителем, или несоответствия её условиям настоящего Договора. Двухсторонний акт оформляется сторонами в момент передачи результата работ. 9.1.4. Информировать Заказчика по его запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Договора. 9.1.5. Не вносить без предварительного письменного согласования с Заказчиком изменения в проектную документацию, оказывающие влияние на стоимость и сроки выполнения работ. 9.2. Исполнитель имеет право: 9.2.1. Привлекать третьих лиц к работам по выполнению своих обязательств по настоящему Договору. 9.2.2. Досрочно завершить работу с согласия Заказчика, при условии выполнения ее качественно и в полном объеме.

Договор на разработку авторского дизайн-проекта интерьера помещения

Важноimportant
Виды работ, объем, содержание и срок разработки проектной документации, являющиеся предметом настоящего договора, определены: Заданием на проектирование (Приложение № 1), Графиком выполнения работ (Приложение № 2), Техническим заданием (Приложение № 3). 2. Сроки выполнения работ 2.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по настоящему Договору в течение 37 рабочих дней в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2) с момента перечисления Заказчиком авансового платежа, указанного в п.

3.2.1. настоящего Договора. 2.2. Исполнитель приступает к выполнению работ с момента (даты) перечисления авансового платежа и предоставления Исполнителю исходных данных, предусмотренных п. 4.3.1 настоящего Договора. 2.3. Рабочие дни, в течение которых проектная документация находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный п.
2.1. настоящего Договора. 2.4.

Договор на дизайн проект

Стороны не несут ответственности в случае, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор): военными действиями, объявлением чрезвычайного положения, стихийным бедствием, изменением действующего законодательства и т.п. 8.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение сроков исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору на период времени, равный периоду времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства, если Стороны не договорились об ином.
8.3. Освобождение какой-либо из Сторон от ответственности вследствие действия форс-мажорных обстоятельств не влечет за собой освобождение от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение иных обязательств, возникших до наступления форс-мажорных обстоятельств. 8.4.

Договор на дизайн проект интерьера образец бланк

Вносить предложения, относительно дизайнерских решений, как объекта в целом, так и его части, если разработанные Исполнителем дизайнерские решения объекта, по каким — либо причинам не удовлетворяют Заказчика или же приостановить работы. 5. Ответственность Сторон 5.1. Стороны обязуются извещать друг друга об обстоятельствах, которые могут привести к нанесению ущерба любой из сторон немедленно по выявлению таких обстоятельств.
5.2.

В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, по вине Исполнителя, он выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% этой суммы. 5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг Исполнителю, Заказчик выплачивает пени в размере 0,1% от суммы, подлежащей выплате, за каждый просроченный день, но не более 10% этой суммы.

5.4.

Договор на разработку дизайн-проекта

Вниманиеattention
По соглашению сторон Договор может быть продлен на новый срок. 2.5. Условия и порядок внесения изменений установлены в разделе 6 настоящего Договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов 3.1. Стоимость разработки дизайн-проекта составляет: рублей. при площади помещения равной м2. Если после обмера помещения, заявленная Заказчиком площадь помещения будет отличаться от площади, вычисленной после проведения Исполнителем замеров, цена договора изменяется в большую или меньшую сторону, в зависимости от итогов замеров из расчета руб.


за 1 м2, для помещений площадью более 70м2. 3.2. Оплата по договору производится в следующем порядке: 3.2.1. В счет предусмотренных настоящим договором платежей и обеспечение его исполнения Заказчик, в течении трех банковских дней после подписания настоящего договора дизайн проекта выплачивает Исполнителю Аванс в размере 50 % от суммы.

Договор на разработку дизайн-проекта интерьера помещения

Если действие форс-мажорных обстоятельств продолжается более чем дней, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и произвести взаиморасчеты по Договору. 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 9.1. Стороны обязуются прилагать все усилия к тому, чтобы решать все возникающие споры и разногласия путем переговоров. 9.2.

Инфоinfo
В случае если разногласия и споры не будут разрешены по взаимному соглашению, Стороны решают вопросы в судебном порядке. 10. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

10.2.

Разногласия по Договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами. 10.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства РФ.

10.4.
К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие Приложения:

  • Приложение №1 – Техническое задание на разработку дизайн – проекта интерьера помещения.
  • Приложение №2 – Состав дизайн – проекта интерьера помещения.
  • Приложение №3 – Стоимость услуг по разработке дизайн-проекта интерьера помещения.
  • Приложение №4 – График выполнения работ.
  • Приложение №5 – Ведомость учета встреч Исполнителя с Заказчиком.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗаказчикРегистрация:Почтовый адрес:Паспорт серия:Номер:Выдан:Кем:Телефон: ИсполнительЮр.
адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: 16.
Но фантазии довольно сложно выразить на бумаге и договор следует привязать к каким-то конкретным и вещественным понятиям, которые могут дать представление о том, исполнил ли дизайнер требуемое, либо обязательства по договору нарушены и работа выполнена некачественно. Обсуждая составление дизайн-проекта, следует исходить из таких определений, которые позволят при составлении соглашения опираться на них как на факты, которые требуется рассматривать в первую очередь при принятии работы. Например, выбор общего архитектурного стиля помещения, в котором будет составлен проект, некоторые отличительные особенности, камин определённой формы или пожелания по расположению комнат в помещении. Обговорив эти моменты, дизайнер и заказчик в договоре могут указать их как обязательные при разработке проекта.

Договор на выполнение работ по разработке дизайн проекта интерьера

Настоящий Договор не включает в себя проведение Исполнителем инженерных изысканий, инженерных и технических обследований конструкций, электропроекты, теплопроекты и т.д., выполняемых специализированными организациями. 2. ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА 2.1. Общая сумма Договора за Дизайн-проект и Проект Декорирования Объекта площадью кв.м.

составляет рублей. 3.

СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 3.1. Работы по настоящему Договору выполняются поэтапно в соответствие с Приложением №1. 3.2. Исполнитель приступает к выполнению первого этапа работ с момента оплаты Заказчиком денежной суммы, согласно Приложению №1 к настоящему Договору.

3.3. Сроки выполнения этапов работ по Договору определяются согласно Приложению №1 к настоящему Договору. Началом проведения работ по каждому этапу считается день внесения Заказчиком авансового платежа за этап. 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 4.1.

Схема расположения выводов водоснабжения и канализации 14. Схема расположения приборов вентиляции и кондиционирования 15.

Схема маркировки разверток 16. Развертки стен 17. План с маркировкой дверей 18. Спецификация дверей 19. План маркировки подоконников 20.

Ведомость отделки помещений (материалы) 21. Ведомость осветительных приборов 22. Ведомость розеток и выключателей 23. Необходимые узлы сложных конструкций 24. Визуализация помещений 25. Смета на дизайн проект Состав и формат материалов, передаваемых Заказчику: Проектные материалы передаются Заказчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах, на электронном носителе — в 1-м экземпляре. Текстовые материалы в электронном виде передаются в формате doc, графические материалы в электронном виде передаются в формате pdf, jpg. «Заказчик» / / . «Исполнитель» Генеральный директор / / .

Назначить уполномоченное лицо, на основании доверенности, для представления его интересов по настоящему Договору. 11. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН 11.1.В случае задержки производства работ по вине Заказчика, повлекшей за собой вынужденный простой производства работ и т.п., срок производства работ Исполнителем увеличивается на срок задержки.

11.2.Возмещение убытков из-за ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств. 11.3.В остальном, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим Законодательством РФ. 11.4.Все споры, возникающие при выполнении работ, связанных с настоящим Договором, подлежат разрешению путем переговоров между Сторонами. 11.5.В случае невозможности устранить разногласия путем переговоров споры подлежат рассмотрению в судебных органах по месту нахождения ответчика. 11.6.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *